УТВЕРЖДАЮ:

Г л а в а Администрации М О

Сосновоборский городской округ

_________________Д.В.Пуляевский

"______"______________2006 года

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для процедуры проведения запроса котировок цен

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

в здании негосударственного образовательного учреждения

«Сосновоборская частная школа», расположенном по адресу:

ул. 50 лет Октября, д. 21

г. Сосновый Бор

2006 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Извещение о проведении запроса котировок 3 - 4

2. Форма котировочной заявки 5

3. Инструкция участникам размещения заказа путем запроса котировок 6 - 8

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному

ремонту системы отопления в здании расположенном по адресу:

ул. 50 лет Октября, 21 9 - 12

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7 июля 2006 г .

Уважаемые господа!

Муниципальный Заказчик (Администрация Муниципального образования Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Ленинградская, д. 46, avk @ meria . sbor . ru , тел.: 2-90-73) в лице заместителя главы администрации – председателя КУМИ Евстафьева Владимира Васильевича предусматривает за счет средств местного бюджета разместить заказ способом запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании негосударственного образовательного учреждения «Сосновоборская частная школа», в соответствии с ведомостью объемов работ.

Адрес объекта выполнения работ: ул. 50 лет Октября, д. 21.

Сроки выполнения работ: с 17 июля до 11 августа 2006 г .

Цена работ должна быть указана с учетом стоимости материалов, затрат на их транспортировку, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта не должна превышать 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.

Оплата выполненных работ будет произведена не позднее 31 августа 2006г. Предусматривается авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт систем отопления

в здании НОУ «Сосновоборская частная школа»,

расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 21

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок цен на выполнение указанных работ просим представить котировочную заявку по адресу: г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 337. Срок окончания подачи заявки - 16 час. 00 мин. 13 июля 2006г.

Котировочная заявка будет рассмотрена 14 июля 2006 г . по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 325.

Уведомляем Вас, что направление Муниципальным Заказчиком запроса котировок цен и представление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Победителем в проведении запроса котировок муниципальный контракт должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: Форма котировочной заявки.

Приложение

к запросу котировочной цены

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»__________ 200____ г.

Заместителю главы администрации – председателю КУМИ Сосновоборского городского округа Евстафьеву Владимиру Васильевичу.

Изучив направленный Вами запрос котировок цен ______________________________

(наименование подрядчика,

________________________________________________________________________________

местонахождение и банковские реквизиты подрядчика)

предлагает выполнить работы ______________________________________________________

(наименование и объем выполняемых работ)

Адрес объекта выполнения работ ___________________________________________________

Предлагаемая цена выполняемых работ с учетом стоимости материалов, расходов на их транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет __________________________________________ рублей.

Сроки выполнения работ: __________________________________________________.

Сроки и условия оплаты выполняемых работ __________________________________.

Гарантийный срок на выполняемые работы ____________________________________

Мы признаем, что направление Муниципальным Заказчиком запроса котировок цен и представление Подрядчиком заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения к котировочной заявке: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(сертификаты, тех. паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов)

подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

Инструкция участнику размещения заказа путем запроса котировок

1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах для муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

2. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до истечения срока представления котировочных заявок. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

4. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

6. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

7. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

3) место доставки поставляемых товаров;

4) сроки поставки товаров;

5) цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

6) сроки и условия оплаты поставок товаров.

8. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

9. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

10. Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

11. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

12. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут выполнить необходимые работы. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок.

13. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной таким участником размещения заказа, если эта цена не превышает цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

14. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

15. Котировочная комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки.

16. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

17. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

18. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене работ, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

19. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в день его подписания размещается на официальном сайте и в течение пяти дней со дня его подписания опубликовывается в официальных печатных изданиях. Заказчик в течение двух дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

20. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или форме электронного документа.

21. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

22. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель, цену контракта, а при отсутствии такого участника – с участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

23. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

24. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта.

25. После определения победителя в проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

26. В случае отклонении котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________________

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления

г. Сосновый Бор «____»______________ 2006 г .

Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области , именуемая в дальнейшем “ Муниципальный Заказчик ”, в лице заместителя главы администрации - председателя КУМИ Евстафьева Владимира Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем « Подрядчик » в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего контракта, и сдать ее результат Муниципальному Заказчику , а Муниципальный Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонт системы отопления в здании расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 21 (далее – Работы), в объеме, предусмотренном сметной документацией (Приложение №1), разработанной в соответствии с ведомостями объемов работ, представленными в составе котировочной документации.

1.3. Настоящий контракт заключается по результатам проведения запроса котировок (Протокол № _____ от «____»____________ 2006г.)

1.4. Работы Подрядчик выполняет своими силами и средствами.

1.5. Срок выполнения работ с 17.07.2006 г. до 11.08.2006 г. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 Муниципальным Заказчиком или его уполномоченным представителем. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта установлена по результатам проведения запроса котировок, и составляет ___________________ (_________________________________________________) рублей _____ коп., в том числе НДС ______________ (_______________________________).

2.2. Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3. Муниципальный Заказчик выплачивает аванс в размере 30 % цены контракта в течение 10 дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.4. Окончательный расчет производится Муниципальным Заказчиком по факту выполнения работ в течение 20 дней после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС - 3) и счёта-фактуры.

2.5. Оплата Муниципальным Заказчиком цены контракта Подрядчику осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

2.6. Источник финансирования – местный бюджет.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить своими силами и средствами предусмотренные Контрактом работы в полном объеме в соответствии с выданной в производство работ сметой и требованиями нормативно-технической документации .

3.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в п. 1.5. настоящего контракта, и сдать работы Муниципальному Заказчику в порядке, установленном настоящим контрактом и законодательством РФ .

3.1.3. При производстве работ соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

3.1.4. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Муниципальному Заказчику перед началом производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.1.5. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

3.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального Заказчика .

3.1.7. Нести ответственность за сохранность объекта, а также материалов и оборудования на время производства работ до окончательной сдачи работ.

3.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при производстве работ произвести ремонт за свой счёт.

3.1.9. Осуществлять за свой счет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образующихся в результате производственной деятельности, их погрузку на транспортные средства и вывоз.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Выполнить работы досрочно.

3.3. Муниципальный Заказчик обязан:

3.3.1. Перед началом работ обеспечить готовность объекта к выполнению предусмотренных контрактом работ.

3.3.2. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

3.3.3. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ КС-2 в течение 5 дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта. В случае мотивированного отказа Муниципального З аказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. Муниципальный Заказчик имеет право:

3.4.1. В одностороннем порядке изменить объем всех, предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с предусмотренными контрактом работами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком Муниципальный Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

3.4.2. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ немедленно заявить об этом Подрядчику.

4. Ответственность сторон

4.1. Муниципальный Заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчётов за выполненные ремонтные работы пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день проведения расчетов от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки, начиная с 21 дня после подписания акта о приёмке выполненных работ.

4.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день проведения расчетов, от стоимости работ, установленной в п. 2.1 контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств или устранения нарушений.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат решению в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Особые условия

6.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке работ (КС-2) и составляет 5 лет, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального Заказчика .

6.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Порядок изменения и дополнения контракта

8.1. Муниципальный Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.1.5. по причинам, не зависящим от Муниципального Заказчика ;

-задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на два месяца;

-нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

8.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. Прочие условия контракта

9.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный Заказчик: Подрядчик:

Комитет по управлению муниципальным _________________________________

имуществом администрации муниципального _________________________________

образования Сосновоборский городской округ _________________________________

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46 _________________________________

тел.: 2-60-11, 2-90-73, факс: 2-34-47 _________________________________

ИНН 4714003646 КПП 4714010001 _________________________________

отделение по г. Сосновый Бор УФК _________________________________

по Ленинградской области (Комитет финансов _________________________________

Сосновоборского городского округа, КУМИ МО _________________________________

Сосновоборский городской округ, ЛС0020048)

ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. обл. г. СПб

Р/с 40204810400000000108 БИК 044106001

Приложения:

1. Локальная смета _______________________ на капитальный ремонт системы отопления в здании НОУ «Сосновоборская частная школа», расположенном по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 21.

Заместитель главы администрации - _________________________________

Председатель КУМИ _________________________________

________________ В.В.Евстафьев _________________________________